开发商逾期交房整改验收合格后在小区公告的，可否视为违约截至日 -19年福州中院改判案评析-商品房预售合同纠纷03

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：因开发商未对小区公共配套基础设施建设完成而导致买受人拒绝收房的，开发商在整改并验收合格之后，若其已构成逾期交房违约，则应将书面通知送达拒绝收房的买受人，送达之日即为违约日期计算截止日  案情

详情

开发商格式条款大幅增加买受人违约责任而未对自身违约责任做出相应调整的，应认定为无效-19年福州中院改判案评析-商品房预售合同纠纷02

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：开发商提供的格式条款中将买受人违约金额由累积应付款的3%大幅提高到总房款的20%，却未相应调整出卖人逾期交房的违约责任，属于加重相对方责任，该条款无效  案情简介： 2017年，A公司与陈龙

详情

购房协议及补充协议约定违约金标准不同，一次性付款人应如何适用-19年福州中院改判案评析-商品房预售合同纠纷01  

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：购房合同补充协议中未明确约定买受人类型的，一次性付购房款的买受人亦包含于买受人之列，若补充协议中有进行相应的违约金额计算标准修改，则应以补充协议中约定的金额为准 案情简介： 2014年，丁依

详情

未办理不动产登记的可通过土改时土地房产证确认当事人对土地的权利 -19年福州中院改判案评析-相邻关系纠纷02  

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：相邻关系诉讼双方均未办理不动产权属登记或证明的前提下，法院可通过土地改革时期颁发的土地房产证确认当事双方的诉讼主体地位  案情简介： 刘涛与林义系邻居关系，其于2017年签订《协议书》，刘涛

详情

相邻关系协议一方拖延墙面装饰应视为履行条件已成就-19年福州中院改判案评析-相邻关系纠纷01

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：房屋装饰约定的相邻关系协议附有相应成就条件的，若一方拒绝履行或不正当阻止相应条件成就的，应当视为条件已成就 案情简介： 林振、吴超系邻居关系，双方于2015年签订一份《厝地双方协议》，同年经

详情

祖屋登记产权人非家庭成员名字，母子二人各自主张却双双败诉-19年福州中院改判案例评析-所有权确认纠纷01

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：当事人若认为不动产登记内容与真实权利状态不符，应当提供证据予以证明，双方均无证据证明其为真实权利人，均应承担举证不能的不利法律后果。 案情简介： 陈建强（1976年去世）和妻子郑艳红（196

详情

遗嘱继承人对于是否存在非婚生子女等消极事实不承担证明责任，相应事实应由人民法院查明-19年福州中院改判案评析-物权纠纷07

2019年, 房屋物业, 福州中院
改判要点：证明法定继承人范围的消极事实（如是否存在非婚生子女、养子女等），遗嘱继承人及相关事实主张者一般不承担证明责任。人民法院应依职权调取相关证据，不能将证明责任加在消极事实主张者上。 案情简介：

详情